北京建设工程律师-专门打建筑工程官司的律师-北京建筑工程律师网

案例分析

Case analysis
首页 > 代表案例 > 详情

工期尚未届满解除合同的,可以根据施工状况主张逾期竣工违约责任

2018-10-01 17:32:23
问:工期尚未届满解除合同的,可以根据施工状况主张逾期竣工违约责任
答:根据《合同法》第九十八条“合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力”之规定,中远公司请求华北建设公司依约承担工程误期的违约赔偿责任300万元,并未超出合同约定的违约赔偿范围,华北建设公司在二审审理中亦未提出违约金予以酌减的事实和理由。据此,二审判决华北建设公司承担该项违约赔偿责任,事实和法律依据充分,并无不当。


附:最高人民法院法律文书
                                                                 中华人民共和国最高人民法院
                                                                           民事裁定书
                                                                                                             (2014)民申字第2208号
再审申请人(一审被告、二审上诉人):华北建设集团有限公司。
法定代表人:张英田,该公司董事长。
被申请人(一审原告、二审上诉人):永清县中远房地产开发有限公司。住所地河北省永清县文苑路东侧(103)号。
法定代表人:杨志军,该公司董事长。
再审申请人华北建设集团有限公司(以下简称华北建设公司)因与被申请人永清县中远房地产开发有限公司(以下简称中远公司)建设工程施工合同纠纷一案,不服河北省高级人民法院(2014)冀民一终字第24号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。
华北建设公司申请再审称:(一)原审认定《建设工程施工合同》有效适用法律错误。XXX借用华北建设公司施工资质对外签订施工合同,自行组建项目部,自行承建该项目,属于案涉工程的实际施工人。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定应认定合同无效。(二)案涉《建设工程施工合同》无效,合同中约定的违约条款亦属无效,二审支持中远公司违约金请求错误。华北建设公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项之规定,申请再审。
本院认为:(一)关于《建设工程施工合同》的效力问题。根据原审及审查期间查明的事实,华北建设公司对其下属分支机构,即华北建设公司一建公司2011年7月15日与中远公司签订的《建设工程施工合同》,并无异议。合同签订后,该建设工程施工合同在建设主管部门进行了备案并予以了部分履行。至于XXX是否借用华北建设公司的资质、是否自行组建项目部和进行实际施工,均属华北建设公司的内部管理关系,不影响华北建设公司与中远公司形成的施工承包合同关系,原审认定双方订立的《建设工程施工合同》有效,有事实和法律根据,并无不当。华北建设公司主张XXX与中远公司形成实际施工合同关系,无法律依据,亦不属本案审查范围,本院不予支持。(二)本案二审的违约金认定是否有法律依据问题。根据原审查明的事实,案涉《建设工程施工合同》第三条约定,工程的总日历天数为622天,即自2011年7月18日开始施工,至2013年3月31日竣工。第五十六条第二款约定,工程误期的赔偿费最高限额为总价款的10%。工程施工中,华北建设公司一建公司项目负责人XXX失去联系,造成工程停工。2012年11月6日,中远公司即致函华北建设公司要求其按期完工,但华北建设公司未完成施工,双方于2013年1月10日对施工情况及现场现状进行公证保全后,中远公司于同年3月21日通知华北建设公司解除双方所订《建设工程施工合同》。虽合同解除时,案涉合同约定的工期尚未届满,但根据施工状况,原审认定因华北建设公司无法继续履行合同而致解除,依法有据。根据《中华人民共和国合同法》第九十八条“合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力”之规定,中远公司请求华北建设公司依约承担工程误期的违约赔偿责任300万元,并未超出合同约定的违约赔偿范围,华北建设公司在二审审理中亦未提出违约金予以酌减的事实和理由。据此,二审判决华北建设公司承担该项违约赔偿责任,事实和法律依据充分,并无不当。华北建设公司认为合同无效,请求驳回中远公司违约金的诉讼请求,事实和法律依据均有不足。
综上,华北建设公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定,裁定如下:
驳回华北建设集团有限公司的再审申请。
                                                                                                  审 判 长  李明义
                                                                                                  代理审判员  李 春
                                                                                                  代理审判员  高 榉
                                                                                                二〇一四年十二月十六日
                                                                                                   书 记 员  王慧娴
北京毒品犯罪辩护 | 中国矿业律师网